臺灣高等法院 臺中分院108年度建上更一字第40號

• 裁判案由: 給付工程款
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺中分院
• 裁判日期: 111 年 01 月 26 日
• 當事人: 林同棪工程顧問股份有限公司、王宇睿、苗栗縣政府、徐耀昌

臺灣高等法院臺中分院民事裁定
108年度建上更一字第40號
上 訴 人 林同棪工程顧問股份有限公司

法定代理人 王宇睿
訴訟代理人 謝佳伯律師
複 代理 人 林詩涵律師
被 上訴 人 苗栗縣政府

法定代理人 徐耀昌
訴訟代理人 饒斯棋律師
複 代理 人 張立杰律師

上列當事人間請求給付工程款事件，因地上物代履行拆除及劃地還農而停工123日，兩項原因之停工日數是否重疊，可否劃分，
尚待查明。另兩造於民國103年10月所簽訂之第一次變更設計契
約變更協議書，所增加之金額之計算方式，及是否包含上訴人因各次展延工期所增加之費用，請兩造於兩週內具狀說明。本件事實尚有欠明瞭之處，應命再開言詞辯論及準備程序，並指定於111年2月24日上午10時20分，在本院第29法庭行準備程序，特此裁定。
中 華 民 國 111 年 1 月 26 日民事第二庭 審判長法 官 楊國精
法 官 陳正禧
法 官 李立傑
正本係照原本作成。
不得抗告。
書記官 李欣憲
中 華 民 國 111 年 1 月 26 日