113年度建字第59號｜民事：請求損害賠償｜裁判日期：113 年 09 月 19 日

臺灣臺南地方法院民事判決 113年度建字第59號原告定祥水電工程有限公司法定代理人盧育津訴訟代理人王正宏律師楊雨錚律師被告九合土地開發有限公司法定代理人陳家宏上列當事人間請求請求損害賠償事件，經本院於民國113年9月12日言詞辯論終結，判決如下：主文被告應給付原告新臺幣1,000萬元，及自民國113年7月4日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。訴訟費用新臺幣10萬元由被告負擔，並應自本判決確定之翌日起至清償日止，加給按週年利率百分之5計算之利息。本判決於原告以新臺幣334萬元為被告供擔保後，得假執行；但被告如以新臺幣1,000萬元為原告預供擔保，得免為假執行。事實及理由一、被告經合法通知而未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條所列各款情形，爰依原告聲請由其一造辯論而為判決。二、原告主張：原告與訴外人茂迪股份有限公司(下稱茂迪公司)於民國112年3月8日簽訂工程發包合約書，由原告承攬「雲林縣○○鄉○○段地號太陽光電結合室内養殖發電系統工程－太陽光電系統1999kWp設置工程」之「支架鋼構之統包工程」，惟因工程工地原為魚塭，地勢低窪，須於施作前先進行載土填方，完成回填土方至契約設計高程，再進行基樁打築，接著在基樁上進行鋼構及支架施作。原告與被告於112年4月15日簽訂「土方回填合約書」，依約被告應於112年8月完成回填雲林縣口湖鄉蚵寮段157-65、157-100、157-63、157-92、157-76、157-118地號土地之土方。詎被告委託之運輸業司機林毓棠，竟自112年4月底迄8月間，在雲林縣○○鄉○○段0 00000○000000地號土地傾倒營建混合廢棄物，回填廢棄物高達16997.5公噸，遭警方會同雲林縣環保局稽查人員於000年0月間查獲，檢察官以違反廢棄物清理法對司機林毓棠提起公訴，被告亦停止土方回填，業主茂迪公司已於112年12月29日寄發存證信函要求原告針對土方停工提出復工計畫及執行進展，並警告將行使契約權利，原告乃於113年1月2日寄發存證信函催請被告於函到5日内提出復工計畫與執行進展，惟被告於113年1月3日收受該存證信函後未予置理，原告再於113年4月23日寄發存證信函催請被告於文到15日内將雲林縣○○鄉○○段000000○000000地號土地上營建混合廢棄物依合法程序清除完畢，然被告於113年4月24日收受該存證信函，至今仍未為任何具體作為。被告未於約定期限內完成土方回填工程，導致原告遲遲無法完成施作並完成併聯運轉，工程完竣期限延宕，日後須面對業主茂迪公司求償逾期懲罰性違約金，以被告原定完工日112年8月起算至113年5月31日止，逾期懲罰性違約金已高達新臺幣(下同)21,451,734元，另原告為處理清運上開營建廢棄物，至少需費8,498,750元另覓他人代為處理，以上合計29,950,484元，被告應負債務不履行給付遲延之損害賠償責任。爰依民法第231條第1項、第497條之規定，一部請求其中1,000萬元等語。並聲明：如主文第1項所示。三、被告未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。四、原告主張之事實，業據其提出與所述相符之土方回填合約書、業主茂迪公司之工程發包合約書節本、臺灣雲林地方檢察署檢察官112年度偵字第8316號起訴書、新市○○○區○○○○號碼 000103號存證信函、臺南鹽埕郵局存證號碼000001號存證信函、台南地方法院郵局存證號碼000504號存證信函及中華郵政掛號郵件收件回執為證（本院卷第21、25-57、81頁）；被告已於相當時期受合法通知，於言詞辯論期日不到場且未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法第280條第1項及第3項規定，對原告所主張前揭事實，應視同自認。據此，本院依調查證據之結果，堪認原告之主張為真實可信。從而，原告行使民法第497條規定之定作人瑕疵預防請求權，及民法第231條第1項規定之給付遲延損害賠償請求權，一部請求被告給付1,000萬元，並依民法第229條第2項、第233條第1項之規定，請求被告另給付自起訴狀繕本送達翌日即113年7月4日(送達證書見本院卷第73頁)起至清償日止，按週年利率百分之5計算之遲延利息，為有理由，應予准許。五、本件訴訟費用額確定為10萬元（即第一審裁判費），依民事訴訟法第78條規定，由敗訴之被告負擔，並依同法第91條第3項規定，自本判決確定翌日起至清償日止，加給按週年利率5％計算之利息。六、原告陳明願供擔保請求宣告假執行，與民事訴訟法第390條第2項之規定並無不合，爰依聲請酌定相當擔保金額准許之；併依同法第392條第2項規定，依職權酌定相當擔保金額准被告得預供擔保後，免為假執行。七、據上論結，本件原告之訴為有理由，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　19　　日臺灣臺南地方法院民事第四庭法官　張桂美以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　24　　日書記官林彥丞

臺灣臺南地方法院113年度建字第59號

關鍵資訊