資料庫分類與篩選
全文命中5
臺灣南投地方法院105年度審訴字第570號刑事判決預覽 ↗
政府採購法第48條第1項所定3家以上廠商投標之開標門檻，遂基於以詐術使開標發生不正確結果之犯意，於101年7月26日16時46分前之某時許，在臺中市大里區新仁路1段49號1樓之銘基公司內，以電子方式領取投標資料後，委由其不知情之員工，於同日16時46分許送至南投縣政府警察局投標，企圖於開標前，塑造形式上已有3家合格廠商投標之假象，欲使經辦標案人員，誤信該案確已達到法定開標門檻，而依政府採購法第48條第
臺灣嘉義地方法院104年度易字第460號刑事判決預覽 ↗
該二張支票均係被告蘇沛倫請仁德分行簽發，該二份投標文件均係被告蘇沛倫自成功路郵局寄送，本標案屬未達公告金額之採購案，但其金額逾公告金額十分之一者，依政府採購法第49條規定，除有政府採購法第22條第1項
臺灣高等法院115年度上訴字第1236號刑事判決預覽 ↗
惟仍指示具犯意聯絡之被告莊銘哲製造相關投標文件參與投標，使該採購標案發生因形式上有3家廠商投標，經臺灣菸酒股份有限公司辦理採購人員審查認投標廠商已符合政府採購法第49條之規定(按起訴書誤載為政府採購法第48條第1項
臺灣新北地方法院96年度建字第70號民事判決預覽 ↗
採購法之採購契約第69條、原證1之工程契約第20條第9項、民法第227條之2之規定，請求延長工期致增加費用1,550,386元，茲分述如下：⒈物價調整款12,664,436元部分：⑴本件契約價金2億400萬元符合行政院公共工程委員會頒布之因應國內鋼筋價格上漲之物價調整處理方案之查核金額以上之在建工程，被告於92年4月22日回函覆原告已明確回應「屆時請依該規定辦理」等語，兩造達成依鋼筋物調處理原則所定計算方式物價調整之合意，原告請求辦理契約變更，卻遭告拒絕，依據依民法第101條第1項之規定，故意阻卻條件之成就，視為本件已完成契約變更增列物價調整相關規定。⑵依據契約第22條第7項規定：「本契約未載明之事項，依政府採購法相關法令」，於聲請調解時，被告承諾同意比照此規定向行院申請物價調整款補貼。⑶契約訂立後契約訂立當時所於法預料之情事變更而影響契約之公平性，得依民法第227條之2規定調整契約之給付，國內鋼筋價格在91年6月1日之後發生劇烈波動，影響契約之公平性有增加給付之必要。系爭工程契約於91年2月6日訂定，即使是有經驗之承商，對於將來鋼筋物價之劇烈變動亦無從預期，已符合民法第227條之2之情事變更之要件，原告依鋼筋物調處理原則將系爭工程各期估驗計價款中有關鋼料部分應有之物價調整款統計為12,664,436元申請，經監造單位複核同意並用印在案。⒉實際施工工程數量逾工程契約數量百分之10之全套管基樁鑽掘費2,373,352元：⑴依據系爭合約第3條附件第3項約定「本工程之實作數量如較本契約所定數量增減達百分之10以上時，其逾百分之10之部分，得以本契約變更增減本契約價金。未達百分之10者，本契約價金不予增減。」系爭工程就實作數量與契約數量不符應檢討是否增減超逾10%者計有36項，惟被告第6項150cm∮全套管場鑄基樁鑽掘費（砂礫卵石層），第7項150cm∮全套管場鑄基樁（岩層），第9項150cm∮載重實驗用錨樁鑽掘費（砂礫卵石層），第10項150cm∮載重實驗用錨樁鑽掘費（岩層）等4項未檢討，其實作數量與合約數量之差異已超逾契約數量10%，依按工程契約第3條附件第3項約定檢討結果，結算差額2,373,352元。原告製作竣工結算書圖資料，經乙○○確認無誤後，被告請求辦理初驗事宜，其中關於全套管場鑄基樁工程實做數量，原告於92年5月19日即已提送監造單位審核並申請辦理契約變更，經監造單位認為本項變更因屬契約原有項目之數量變更，故不需辦理契約變更而未編列於第2次契約變更範圍內，並同意依前揭契約第3條附件第3項約定之原則辦理計價，且實作的數量經監造單位92年9月3日核對無誤在案，該數量並與辦理竣工時之數量相符，被告並於竣工報結算書用印，本件基樁數量根本已無任何爭議。嗣被告不願意依契約就全套管場鑄基樁鑽掘部份增加給付，遂要求將該竣工結算書圖取回修改），原告考量若不配合修正，將無法領取工程尾款，無奈將竣工結算書「全套管場鑄基樁及鑽掘」之結算數量修改為「原契約數量」，惟已於93年5月25日檢送該修改後之竣工結算書圖時表明：「本次修正之基樁岩層數量實屬不公平且違背契約條款」，嗣林同棪工程顧問股份有限公司再於93年5月27日呈報原告修改後之竣工結算書圖。又原告於93年5月28日請求竣工結算時依契約第3條附件辦理調整，被告以93年6月3日北府工養字第0930413591號函要求提供相關佐證資料，原告隨即以93年6月10日提供數量統計表，於93年8月15日提送竣工報告而使本案得於93年10月20日正式驗收完畢，本項經申訴審議委員於第2次調解會時調解時，被告即已同意參照調解委員建議將工程結算數量價金差異陳報研議，足證被告工務局自認本項應予補計差額。⒊展延工期所生之必要費用1,550,386元，惟未包含營造工程保險費及銀行履約保證手續費：⑴合約第9條第24項約定：「本契約使用的土地，由甲方（即被告）於開工前提供，其地界由甲方指定。該土地之使用如有任何糾紛，由甲方負責；其地上（下）物的清除，除另有規定外，由甲方負責處理，第1次展延工期115天，因台電於92年3月11日將影響匝道A高灘地部份施工之電桿遷移完成，係可歸屬被告責任。⑵因設計單位設計疏漏及外單位之需求因素所產生之變更追加應屬合約第7條附件第4項第1款第3點「因辦理變更設計或增加工程數量」、第4點「甲方應辦未及時辦妥」、第5點「由甲方自辦或甲方知其他廠商承包本契約相關工程之延誤而影響履約進度者」等可歸屬被告而展延履約期限者，衍生之必要費用，自應由被告補償並增加給付，經監造單位現場主任乙○○於97年4月8日言詞辯論時證述在卷，局部停工肇致實際展延履約期限為200日曆天，展延工期200天衍生所增加之費用，自應依採購法之採購契約要項第69條之規定「契約得訂明因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部份或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用。前項暫停執行，機關得視情形，酌予延長履約期限。」契約第20條第9項：「因有非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，得補償乙方因此所增加之必要費用」，是以僅需工程之延展「不可歸責於原告」，原告即得依請求補償因此所增加之必要費用，不以該延展之原因係可歸責於被告為必要，此節之計算，原告自行依工程實務吸收90天工期增加之成本，已依風險分配原則調減請求之金額，已合理分配工期延展之風險，所為請求自屬有據，證人乙○○97年4月20日言詞辯論期日證稱：工程延展原因不可歸責原告，已足證原告得對被告請求分攤工期延展之損失。延長履約期限所發生之必要費用及履約期限增加之風險自不應由原告負擔，被告對其未依約履行其義務致工期增加部份更應有給付必要。⑷依投標須知補充說明規定，於工地設置工地主任、勞工安全衛生管理員各1名，品管工程師3名（其中1名由勞安員兼任）業經報請監造單位及被告核准在案，另依據核定之施工計畫書設置行政內業1名，故自92年12月1日起至93年3月15日止，計工地現場直接管理人員有李世心等5人及現場顧寮泰勞3人，支出費用計1,152,319元：①工地直接人員5人薪資（含公司負擔之勞健保費、退休準備金等）887,907元部分：原告於工期展延期間於現場安置之直接管理人員李世心、黃陽明、林漢龍、簡卓雄、連佳誼等，並經證人乙○○於97年4月8日當庭證實：工地主任李世心、品管人員黃陽明、監工林漢龍、辦公室裡面還有簡卓雄、連佳誼，工程停頓仍5人不能離開。有關工地直接人員薪資819,717元，及李世心等5人之公司負擔之勞健保、退休準備金68,190元，合計為887,907元。②現場顧寮泰勞3人薪資（含公司負擔之勞健保費等）計264,412元部份：因延展工期，設置泰勞三人，支出薪資250,010元及健保費14,402元，合計為264,412元。③原告請求「間接管理人員6人薪資之五分之一（含公司負擔之勞健保費、退休準備金等）」290,104元部份：原告係甲級營造廠，公司內部高階主管、專任技師、工務部、人員我認識原告副總黃財興、專任技師陳信榮。…專任技師從工程開始到結束之前都要到工地做督導，副總是去過工地作督導，如果工程展延，就成本上確實是會有支出。而其他工務部李建中、楊佳惠，管理部賴瑞彩，財務部葉秀玲等4人，與現場監造單位並無業務關係，但屬公司內部管理必要人員，此亦合於營造業一般慣例常情，本案雖局部停工但現場仍持續施工情況下，公司內部持續管理產生費用支出亦屬必然，因此支出間接人員之薪資1,341,423元及勞健保、退休準備金109,094元，合計為1,450,517元，工程展延期間，公司同時執行本案及「台北縣立義學國民中學第一期校舍新建工程（建築工程）」、「內溝溪下游段整治工程-汐湖橋以北至五號公園（第三標）」、「台北市○○○○段改建工程」、「台北縣側環快南端銜接點延伸至五重溪段工程第五標」等共5個案子，以5分之1分攤，為290,104元。④原告請求電信費、電費107,963元部份：Ⅰ原告申請自92年12月1日起至93年3月15日止之展期間所發生之電信費8筆共計23,073元。Ⅱ原告於92年12月1日起至93年3月15日止之展延期間所發生之電費7筆共計84,890元。⑤按本契約原定工期500日曆天，因非可歸責原告因素展延工期200日曆天，已達全案40%，已超越原告投標當時所能預料範圍，因而衍生之費用支出及成本增加，自應增加給付，方為合理。⑥本合約項目內以合約工期500日曆天為計算投標金額基礎之一式計價項目，其中交通設施及管理維護費為1,242,009.3元（見原證1，最後一頁，倒數第二行）、環保清潔費為356,120元（見原證1，末四頁第10行）、勞工安全衛生管理費712,240元見原證1，末四頁第11行）、工程品管費1,424,480元（原證1，末四頁第12行），故因展延工期200日曆天所應將「其他交通設施及管理維護費」等5項所發生之費用按比例計算，增加40%之給付金額共計3,652,928元（計算式為：1,242,009.3+356,120+712,240+1,424,480=9,132,320.30X40％=3,652,928）【註：本案概算之利潤5,397,471元+稅捐9,714,286元=15,111,757元，（稅捐詳原證1.末四頁、第14行）已超過一般營造業利潤稅捐之書審標準7%，書審標準為契約總價204,000,000元×7%=14,280,000元），本件請求應屬合理。⑦本件工程自91年4月16日開工，原告並未撤離相關必要人員與勞工，證人乙○○於97年4月8日證詞：雖然兩次展延特定工程項目，但只就特定工程項目是停頓的，系爭工地原告還是有其他工程必須進行。雖然特定工程停頓，但是還有必要人員不能離開現場可證，況原告所請求者係依情事變更原則及一般工程慣例「承商得就延長工期超過三個月以上之成本增加請求業主增加給付」，就契約原定完工日92年8月29日起自行扣除三個月後，於92年11月29日起計至實際完工日93年3月15日止，原僅列計108天因局部停工以致延長工期所發生之實際必要費用如直接與間接人員薪資、電信、用電等檢據報核，聲請調整契約價金給付計1,550,386元，已遠低於依展延工期200日曆天所應按比例增加給付之金額3,652,928元，且原告並已承擔92天展延工期所增加支出之風險。⑧台北市政府制式工程採購契約第11條對於工期展延及請求事項之規定，對於工程遇障礙因素或變更設計致無法全面施工，因不可歸責於廠商之事由，經機關核定所展延之工期，廠商並得向機關申請按工程總價百分之2.5除以原工期日數所得金額乘以展延日數之工程管理費，該費用以不超過契約總價百分之10為限。則本件因非可歸責原告因素展延工期200天，可參照請求之工程管理費即有200萬4千元（契約價金204,000,000元×2.5%÷500天×200天＝2,040,000元）。本項請求調整給付為1,550,386元（887,907+264,412＋290,104+107,963＝1,550,386）。⒋綜上所陳，總計應調整契約價金為16,588,174元；復依據民法第233條第1項及第203條規定請求遲延給付利息，有關遲延利息起算日，依本工程契約第5條第1款2-⑵規定「…於工程完成，甲方驗收合格，乙方繳納保固金保證金後，於15日內一次無息結付尾款。」系爭工程係於93年10月20日完成驗收，故依前開約定被告至遲應於93年11月4日付清全部工程款，乃以93年11月5日起依前揭法條規定計算遲延利息。㈡對被告抗辯之陳述：⒈系爭工程契約之工程標的為橋樑，為土地之定著物，是以系爭合約具有承攬與買賣混合契約性質之不動產製造物供給契約。最高法院96年台上字第1923號判決、95年台上字第2530號判決及94年台上字第1348號判決認定具有承攬與買賣混合契約性質之不動產製造物供給契約，就不動產財產權之移轉而言，尚與民法第127條第7款所定『技師、承攬人之報酬及其墊款』為一般單純之承攬有間，更與同條第8款所稱『商人、製造人、手工業人所供給之商品』係專指『動產』者有所不同，關於價金或承攬報酬請求權，即無民法第127條第7款所定2年短期時效之適用，況原告所主張之請求權，除契約報酬外，尚包函原證7之函文（要約、承諾合致之契約）、民法第227條之2等，此部份並無短期時效之特別規定，其時效自為15年。⒉行政院公共工程委員會為政府採購法之主管機關，包含行政院轄下各機關及各縣市政府，該辦法第5點亦包含各直轄市政府，當時鋼筋物價之上漲確有不可預期之劇烈變動，致依原來所約定給付顯失公平，被告辯稱無該原則之適用，殊屬無據。⒊被告僅就第6項150cm∮全套管場鑄基樁鑽掘費（砂礫卵石層），第7項150cm∮全套管場鑄基樁（岩層），第9項150cm∮載重實驗用錨樁鑽掘費（砂礫卵石層），第10項150cm∮載重實驗用錨樁鑽掘費（岩層）等4項工作項目之數量差異不予調整，其餘部份均依合約第3條附件第3項約定進行檢討，被告抗辯合約第3條附件第3項約定僅係規定「得」，其有權決定是否調整云云，顯然違反政府採購法第6條第1項及民法第148條第2項規定。⒋工地人員之設置自開工日至完工日止皆係原告依據契約附件投標須知補充說明規定，將工地主任、勞工安全衛生管理員各1名，品管工程師3名（其中1名由勞安員兼任）等之學經歷證件報經監造單位及被告核准才得任用，有任何異動亦須依程序報核，茲可由原證30工地管理組織、原證32歷任工地人員報核之任期、及原證33、34、35上述人員報核之核准函證明之。故在台電管線未拆遷造成匝道A高灘地局部停工階段，原告設置之人員仍依約在工地待命並未抽調，被告主張原告有違約將人員調離，自不足採。另依監造單位91年3月18日准予備查施工基本計畫書之「工地預定進度網狀圖」匝道A、匝道B及河道中橋臺橋墩等係分區同步施工，故在台電管線未拆遷造成匝道A高灘地局部停工時，按第1次工期展延修正之網狀圖顯示，工地仍在施作匝道B及河道中橋臺橋墩等部分，故本案係關鍵要徑之匝道A高灘地局部停工，並非被告所謂無工程可執行。⒌依據系爭契約第10條第1項規定，監造單位所指派代表有權代表被告為請款金額之審核簽證，系爭工程辦理竣工結算時，辦理變更設計時、辦理估驗計價時均由乙○○（由林同棪工程顧問股份有限公司所委派之代表確認計價）被告雖予否認，並未指出林同棪工程顧問股份有限公司係委派何人作為代表，顯係空口否認，證人乙○○97年4月8日於本院證稱明確，原證11、20之金額計算無誤，被告依契約、法令亦有義務給付。㈢聲明：被告應給付原告16,588,164元，暨自93年11月5日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。願供擔保，請准宣告假執行。二、被告抗辯㈠原告請求物價調整款12,664,436元無理由：⒈原告以最低標取得系爭工程，依工程契約書第5條第1項第4款並無物價波動調整工程款之規定。係依政府採購法等相關規定辦理，斷無可能有任意變更採購契約之餘地。⒉原告所提出之鋼筋物調處理原則，雖表示得因情事變更因素而調整給付金額。然該原則僅適用於中央政府單位，並不當然適用於地方自治團體（見該原則處理措施壹、五），且該函示處理措施第2行亦表示係機關「得」參考該處理原則，而非應強制適用之。⒊就原證6之函文，僅係表示需依據工程合約等相關規定方可辦理。被告從未有同意為調整物價之函示出現，被告所屬工務局之回函亦無明確接受調整經費之合意。⒋又依工程合約書第1條第4項規定：本契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方之解釋為準。如此以觀，有無情事變更之情形與有無鋼筋物調處理原則之適用，皆以被告解釋為依據，原告所示之情形並非有締約時所不能預見之情事，且締約後有物價上揚致誤差顯然重大之情形，則無情事變更原則之適用。⒌縱認原告所引之鋼筋物調處理原則於本案有所適用，然原告計算內容與該原則及本案工程契約之規定仍有不符之處：⑴其中指數增減率計算公式，原告係以當期估驗日當月金屬指數為計算基礎，然依該公式應為：〔（當期估驗日與前一期估驗日之中間日當月金屬指數／開標當月金屬指數）－1〕×100%⑵又指數增減率，需按行政院主計處所公布之台灣地區營造工程物價指數表材料類內之「金屬製品類指數」為準，然原告未交代其出處。⑶估驗日之計算，原告或以3個月為期（如原證20內第18期）、2個月為期（如原證20第1、13期），其他至少以1個月為期；然依工程契約第5條第1項第2款項次1，本契約估驗計價撥付估驗款以15日為期，估驗日牽涉前開指數增減率，原告所列之期間較長，物價波動指數幅度當然較大。⑷系爭契約計算基礎之所以與前揭行政院主計處有異，乃係鋼筋物調處理原則在處理措施一明示「應先辦理契約變更，加列物價指數調整相關規定；其屬增加契約價金者，應先考量機關經費支應能力」，系爭工程因被告從未同意與原告辦理變更契約，故無從適用鋼筋物調處理原則之餘地。㈡就全套管基樁鑽掘費等費用，共計2,373,352元之部分：⒈系爭工程契約書第4條第5項：本契約所附供乙方投標用之工程數量清單，其數量為估計數，不得視為乙方完成履約所須供應或施作之實際數量。採本契約價金總額結算給付者，未列入前款清單之項目或數量，其已於本契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。又依工程契約第3條附件之約定中3所示，被告係「得」以本契約變更、增減契約價金。原告之主張係違反政府採購法等相關規定，且兩造就工程計算方式，採取總價之計算法（總價承包），而非以個別工程計算，縱如原告支出之費用，有超過原契約之約定，然原告無法舉證被告允准此項費用之支出。⒉原告於系爭工程結束時提出結算明細單，並經監造單位林同棪工程顧問有限公司核符簽認，本案結算數量金額既經兩造同意，並有結算書及驗收紀錄證明書為證，故原告此一主張亦無理由。⒊原告謂監造單位有同意其計算方式，然查原工程契約之規定，並未有任何之強制規定需使被告就此部分為付款之責任。㈢原告請求展延工期所衍生管理成本費與營造工程保險費及銀行履約保證手續費等1,550,386元無理由：⒈展延工期115日曆天係因台電遷移地上物延宕至92年7月3日才完成遷移，雖證人乙○○稱被告有協調台電移開電桿之義務，且謂此於契約上定有明文。然遍查契約內容，無一具體條款課予被告與台電協調之義務。如證人所說明，河濱公園美化植栽的回填客土進場是什麼原因造成展延工期，其已不復記憶，又能得出係可歸責於被告之事由，造成工程延期之結果。⒉縱係可歸責被告之事由，原告欲主張損害賠償，依民法第507條之規定，被告僅於受催告後，在相當期限未為協力行為，因承攬人解除契約，方負損害賠償責任，查原告乃係承攬人，既未催告，亦無解除系爭契約，則被告就原告承攬之工程何須負擔承攬人應負擔之成本費用，此亦有最高法院87年台上字第2437號、92年台上字第785號判決可資參照。⒊兩造就展延工期，已有合意，系爭契約標的金額原為2億400萬元，事後已因變更設計為由，給付之金額為227,498,048元，此部分增加之費用業已包括前揭展延期間之任何承攬金額，況兩造既已同意展延工期，則如原契約第9條第1項第1款、及同條第8項所示，履約期間之內，乙方即有派遣工地人員駐場之義務。⒋對於原告請求「工地直接人員五人薪資（含公司負擔之勞健保費、退休準備金等）」計887,907元之部分，就形式金額之單據不爭執，兩造既已就延展工期予以達成協議，且對於原契約金額並未隨之變更，故仍否認原告之主張。蓋縱使該五名工作人員留在工地現場，然其既未對該工程為任何實際工作，又何有被告需就其薪資等相關人事費用為負擔之理。況原告仍得調動該等人員至他處工作，故原告更不得逕就此等人員薪資及相關人事費用之支出，轉移由被告負擔。⒌對於原告請求「現場顧寮泰勞三人薪資（含公司負擔之勞健保費等）」計264,412元之部分，因原告無法證明該三名泰勞是否確有在場，故無論形式證據及實質理由均否認之。⒍對於原告請求「間接管理人員六人薪資之五分之一（含公司負擔之勞健保費、退休準備金等）」計290,104元之部分，就原告所提原證99及原證102之形式計算不爭執，然對實質理由部分，仍否認有與本案有任何實質關聯性，蓋該等人員本即非針對本件工程而聘僱，如何要求被告應負擔聘用該等人員之薪資及相關費用，⒎就原告所主張「電信費、電費」107,963元之部分，被告對其所提出之電信費及電費單據之形式正確性並不爭執，然原告所提證據僅有收據上之聯絡地址為「樹林市○○路15號」，及用電地址為「北縣樹林市○○路柑園橋下」、「樹林市○○道路樹堤桿199號邊」等，並未提出該通話內容及用電用於本件工程之任何直接實質證據，無由被告負擔該電信費及電費之理。㈣依證人乙○○之證詞可認，乙○○非被告之履行輔助人，亦無代理被告決定工程款金額或追加變更的權限，故原告主張之追加工程款等請求係無理由：⒈由97年4月8日證人乙○○證詞可知：工地主任乙○○並非被告之履行輔助人。是以乙○○之審核對被告而言絕非代理被告為任何工程款金額、追加變更之決定，且並不拘束被告或發生任何對外之法律上效果。⒉證人乙○○另陳稱：本案系爭契約第3條附件第3項規定者，若欲增加給付之工程款，前提必須辦妥契約變更，絕非因計算金額通過審核，更非如原告主張，只要台灣地區營造工程物價指數就漲幅超過10%，原告即得據以請求。㈤本件無請求權競合之情形，所謂請求權者，係指特定債權人對特定債務人請求為特定行為之權利。學者王澤鑑有謂：「請求權基礎，指得支持一方當事人向他方當事人有所主張的法律規範。」，核其定義可知，原告所指稱之原證7之函文（要約、承諾合致之契約）、民法第227條之2等並非請求權基礎，分述如下：⒈原證7之函文，被告再三強調需按規定辦理，亦即是否有鋼筋物調處理原則之適用，應辦理契約變更，原告所引徵之證據，並無任何變更契約，何來有契約之合致存在，原告因以其有向被告為「請求」之函文，即認此為請求權之依據實有所誤，蓋單方面之請求，至多只為變更契約之要約或要約之引誘，絕非請求權。⒉兩造所成立之工程契約，已分別於第5條第1項第4款及第17條、第20條規定有「本契約無物價波動調整款之規定」，及「因不可歸責於原告發生工期延展之逾6個月者，原告得終止或解除契約之規定」、「但暫停執行期間累計逾6個月者，原告得通知被告終止或解除部分或全部本契約」，依最高法院93年台上字第1277號判決之見解，兩造已有預見將來發生情事變更之可能，預設有處理方式，當無民法第227條之2情事變更原則之適用。況依情事變更原則而變更契約者，雖係由契約當事人聲請，然其契約之變更僅得由法院為之，其得行使之人非契約之兩造，何來作為請求權。㈥原告之請求皆罹於時效：⒈原告請求物價波動調整款12,664,436元，因本案乃係分期付款，故原告請求時，已罹於消滅時效。系爭契約第5條第1項第2款項次1所載：「本契約自開工日起，每15日估驗計價撥付估驗款1次。…」，是以，原告乃於92年3月21日請求契約價金調整。「當事人之一方，應他方之定作，專以或主要以自己材料製作物品供給他方，而由他方給付報酬之契約，為工作物供給契約，此種契約究係買賣抑為承攬，應探求當事人之真意，如當事人之意思重在財產權之移轉，則適用買賣之規定；當事人之意思如重在工作之完成，則適用承攬之規定。」（最高法院89年台上字第831號判決參照）。兩造所成立者，雖屬買賣及承攬之混合契約，但係著重系爭工程之完成，是以，應適用承攬之規定。況如從買賣之觀點，買賣標的物既經買斷，何需因應物價水平之漲跌，而調整買賣價金之必要。依民法第127條第7款之規定：承攬人之報酬及其墊款因2年間不行使而消滅，原告既於92年3月21日請求，嗣經被告拒絕，則依民法第130條規定：時效因請求而中斷者，若於請求後6個月內不起訴，視為不中斷。雖原告復於95年8月15日向台北縣政府採購申訴審議委員會聲請調解，但調解仍不成立，然原告遲於96年8月方為起訴，故對於被告物價調整款請求權已逾2年之時效。⒉原告請求全套管場鑄基樁鑽掘費2,373,352元，已罹於消滅時效：原告所提原證65，關於工程估驗明細表第1頁中就估驗日期明載為92年12月20日，則如系爭契約所示，原告所得請求應係依承攬契約而來，依據前開法條，原告之請求時點，已逾兩年之時效規定。原告於93年5月25日、5月28日及6月10日函請被告更正，縱認原告乃係於當時向被告請求，但原告聲請調解而不成立，遲至96年8月起訴，已逾兩年之時效。查原告所主張因實際施工內容改變增加之費用，及因工程延展增加之相關費用之請求，如從買賣之觀點，因買斷後即無變更之空間，自無適用買賣規定之餘地，故原告之請求自係屬因本案工程承攬契約性質所生，且其請求乃係報酬請求權，應適用承攬之相關規定。而依據民法第127條第7款之規定，應適用2年之短期時效！而原告請求權時效之起算時點及計算方式亦如上述，原告遲於96年8月方為起訴，故對於被告增加費用請求權已逾兩年之時效當屬無疑，其請求自無理由！⒊原告請求因延展工期所生相關費用合計1,550,386元，亦因罹於時效而消滅：原告請求者乃係自92年11月29日起至93年3月15日止發生之費用，則依民法第127條之規定，至遲應於95年3月15日為請求，但原告聲請調解既不成立，遲至96年8月起訴，已逾兩年之時效。㈥原告援引之判決，該等案件之訴訟標的及性質與本案情形顯不相當，分述如下：⒈最高法院96年台上字第1923號判決，係兩造兩造成立「設計變更議定書」，且對於設計變更追加金額達成合意，故與本案兩造並無對追加金額達成合意，顯然不同。且其判決之基礎事實顯係指不動產物權移轉之問題，而非就承攬人報酬請求權中「2年消滅時效」之定論，最高法院方謂由該不動產財產權移轉之價金或報酬請求權，難認有2年短期時效之適用，但除此之外若非涉不動產財產權移轉之部分，屬承攬人報酬請求權者，仍有2年消滅時效之限制。此判決僅係宣示是否有短期消滅時效之適用，仍應就工程契約性質中，就當事人主張之部分而論，屬於承攬報酬請求權者，仍受2年短期消滅時效之拘束。⒉最高法院95年台上字第2530號判決之請求內容為「剩餘工程款」，追加工程款部分係得有被告承諾，與本案原告主張之追加工程款全然未得被告承諾之情形完全不同。⒊最高法院94年台上字第1348號判決，係屬適用仲裁程序之案件，本案卻係為踐行訴訟程序之案件，兩者性質迥異。⒋最高法院89年台上字第2591號判決，此亦係強調就不動產之財產移轉而言，與其相對之價金請求權者應無上開條款之2年短期消滅時效之適用，並非否認就實際個案中屬承攬報酬者，應適用兩年短期消滅時效。⒌「工作物材料由承攬人供給之工作物供給契約，如當事人之意思重在工作物之完成時，不失為承攬契約之一種，承攬人之報酬及其墊款請求權，因2年間不行使而消滅。」（最高法院89年台上字第831號判決參照；89年台上字第1771號判決亦持相同見解），原告之請求係屬因本案工程承攬契約性質所生，且其請求乃係報酬請求權，應適用承攬之相關規定，依民法第127條第7款為2年之短期時效。⒍台灣高等法院台中分院92年度上字第202號判決已遭最高法院94年度台上字第617號判決發回，自不得援引，原告之主張均無理由，自不得請求法定遲延利息。聲明：駁回原告之訴及其假執行之聲請。如受不利之判決願供擔保請求免為假執行。三、兩造不爭執之事實（見96年10月9日筆錄，本院卷2頁83）㈠原告於民國（下同）91年2月6日以新台幣（下同）2億4千萬元，與被告簽訂「北85線柑園橋引道新匝道工程」，工程範圍材料設備之供應與橋樑匝道之施工，為承攬與買賣之混合契約，工程期限為開工之日起500日曆天完工，本工程於91年4月16日開工，原預定完工日期為92年8月29日，因被告未事先協調台電將影響匝道進場施工之電線桿遷移，經被告委請之監造單位於92年8月12日以非可歸責於原告之因素，函請被告同意展期工期，經被告於92年9月10日同意第一次延展工期115天（見本院卷1頁49至51），復因被告委託之設計單位疏漏及配合河濱公園綠美化值摘之回填客土進場等候時程，監造單位於93年4月16日以工程契約第17條第5項、第19條第5項不可抗力之因素，之規定，函請被告准予同意第二次展延工期100天（見本院卷1頁52），共計延展工期215天，系爭工程履約期限延長為715日曆天，預定完工日期為93年3月30日，經原告全力趕工，提前於95年3月15日完工，並於93年10月20日驗收完畢（見本院卷1頁53），實際延長工期200日曆天。㈡原告於92年3月21日以國際鋼筋市場價格高漲，影響施工時程及增加成本而函請被告重新調整工程費用（見本院卷1頁59），經被告於92年4月22日函覆經依「行政院公共工程委員會以行政院函頒之「因應國內鋼筋價格上漲之物價調整處理方案」，屆時請依該規定辦理等語函覆（見本院卷1頁60），原告再於93年1月12日、93年3月16日以鋼筋價格上漲適用情事變更事由，請求辦理契約變更，增加物價調整指數之規定，被告函覆是否有情事變更原則，有討論之餘地（見本院卷1頁61至64）。四、本件爭點及本院判斷（（見96年10月9日筆錄，97年3月4日本院卷2頁84、本院卷3頁32）原告主張因履約期間鋼筋價格飛漲，及系爭工程實際施作數量已逾工程契約數量百分之十，而有追加工程款，另因被告未事先協調台電將影響匝道進場施工之電線桿遷移，及被告委託之設計單位疏漏及配合河濱公園綠美化值摘之回填客土進場等候時程之事由，為不可歸責於原告之事由，致延展工期215天，分別依據原證7之函文、原證1工程契約第22條第7項及民法第227條之2規定，請求物價調整款12,664,436元；及工程契約第3條附件之約定，請求實際施作工程數量已逾工程契約數量百分10工程款2,373,352元；依政府採購法第6條第1項、政府
福建金門地方法院106年度訴字第10號刑事判決預覽 ↗
政業務人員，負責接洽晴揚公司與金城幼稚園本案畢業典禮畢業紀念冊印製、請款等業務；黃麗霞為「藝興刻印打字行」獨資商號（為小規模營業人，登記負責人為黃麗霞之配偶陳世耀，址設金門縣○○鎮○○里○○○路0巷00○0號，下稱藝興行）之實際負責人，從事打字、排版等業務，對外以藝興行名義開立免用統一發票收據（下稱收據），其等均為從事業務之人。盧淑惠與王淑玲辦理本案畢業典禮畢業紀念冊印製業務，明知係由晴揚公司承攬編輯排版及印刷製作，藝興行並未參與，然因承攬報酬為新臺幣（下同）14萬5,000元，而依金門縣政府規定須依政府採購法辦理，為圖免依該政府採購法第49條及「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第2條第1項
預覽
判決庫即點即預覽，選一筆看重點
- 法規
- 12,838 部
- 判決
- 2,249 萬+ 篇
- 憲法法庭
- 22,060 件
- 函釋
- 76,209 則