臺灣橋頭地方法院113年度建字第4號

• 裁判案由: 增加給付承攬報酬
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣橋頭地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 04 日
• 法官: 許慧如
• 法定代理人: 黃柏堯、林騰蛟
• 原告: 緯豐營造股份有限公司法人
• 被告: 國家運動訓練中心

臺灣橋頭地方法院民事裁定
113年度建字第4號
原 告 緯豐營造股份有限公司

法定代理人 黃柏堯
訴訟代理人 楊正評律師
被 告 國家運動訓練中心

法定代理人 林騰蛟
訴訟代理人 鄭曉東律師
上列當事人間請求增加給付承攬報酬事件，原定於民國114年12
月4日下午5時宣判，因就原告主張之物價指數調整款金額有下列事項需再釐清，爰命再開辯論，並指定於民國115年1月22日上午10時40分在本院民事第4法庭行言詞辯論程序，特此裁定。
請原告於本裁定送達翌日起20日內具狀陳報下列事項，被告如有意見陳述則請於收到原告書狀繕本之日起15日內具狀：
原告主張因不可歸責於原告之因素致無法於原預定竣工日即109
年11月25日竣工，其中「因變更設計新增工項致展延28日曆天」之事由，兩造就上開變更設計之事，於110年7月12日為契約變更，亦經原告向本院提出契約變更議定書(原證25號)，請原告具狀陳報：㈠將109年8月至111年1月間共12期估驗款區分「原工程」、「變更設計新增之工程」分別記載各自之估驗金額，以及㈡單獨就「原工程」之各期估驗款(不含變更設計之新增工程)製作類似原證22號之「工程物價指數調整計算表」。
中 華 民 國 114 年 12 月 4 日工程法庭法 官 許慧如
以上正本係照原本作成。
本裁定不得抗告。
中 華 民 國 114 年 12 月 4 日書記官 林禹丞