資料來源：司法院裁判書系統

臺灣宜蘭地方法院108年度建字第1號

返還不當得利民事裁判日期 109 年 03 月 06 日

法官吳孟竹

臺灣宜蘭地方法院民事裁定　　　　　　　　108年度建字第1號

　　　　　　陳淑惠

上列當事人間請求返還不當得利事件，本院裁定如下：

主文

本件應再開言詞辯論，並指定民國一○九年四月九日下午二時十分，在本院羅東辦公室第二法庭行言詞辯論。

一、按法院於言詞辯論終結後，宣示裁判前，如有必要得命再開辯論，民事訴訟法第210條定有明文。

二、本件於民國109年2月11日言詞辯論終結後，仍有事實待釐清，因認本件有再開辯論之必要。

三、原告訴訟代理人應於109年3月26日前提出書狀，說明下列事項，並將繕本逕送對造：

（一）、就系爭契約第7條第3款第2目「因天候影響無法施工」之展延工期事由應如何判斷之意見？相關依據？

（二）、請求因天候因素而展延工期之各該期日有無施工？是否因天候以外之因素而未施工？各該期日確為要徑作業之事證？就被告拒絕展延工期之理由，有何意見？

（三）、提出系爭工程外掛式磚牆歷來陶磚陶燒作業之相關文件紀錄（含更換陶磚顏色前後之陶燒作業）。

（四）、原告自104年2月12日起至系爭工程驗收完成前，有無就系爭工程之預定竣工日展延至104年3月30日乙事向被告表示不同意見？相關事證？

（五）、主張被告短少給付工程款部分，相關事證為何？

四、被告訴訟代理人應於109年3月26日前提出書狀，說明下列事項，並將繕本逕送對造：

（一）、就系爭契約第7條第3款第2目「因天候影響無法施工」之展延工期事由應如何判斷之意見？相關依據？

（二）、104年2月12日工務會議除會議紀錄外，有無他會議文件或會議錄音檔案暨錄音譯文？

（三）、就原告主張被告短少給付工程款部分，有何意見？

五、爰依首揭規定，裁定如主文。

臺灣宜蘭地方法院民事庭