臺灣基隆地方法院99年度訴字第176號

臺灣基隆地方法院民事判決　　　　　　　 99年度訴字第176號

原告

基隆市政府

法定代理人

乙○○

訴訟代理人

游蕙菁律師

被告

兆順營造股份有限公司

法定代理人

甲○○

上列當事人間請求損害賠償事件，本院於中華民國99年9 月14日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

甲、程序方面：本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。

乙、實體方面：

一、原告起訴主張：

（一）被告於民國95年12月29日與原告簽訂「和平島公園遊客服務中心新建工程（第一期）」工程契約書（下稱系爭契約），承攬施作基隆市和平島公園遊客服務中心新建工程第一期工程，承攬報酬為新台幣（下同）17,836,488元，嗣經變更設計，議定承攬報酬為18,424,926元。被告於96年7 月6 日申報開工，依被告所提施工計畫之施工進度表約定，應於97年5 月9 日完工驗收，惟被告施工進度落後，原告乃數度發函並召開協調會要求被告趕工施作，但迄至97年5 月31日，被告實際工程進度僅4.8%，加計原告同意不計工期日數116 日後，仍大幅落後兩造約定進度42.25 % 以上，原告乃依系爭契約第20條第1 項第5 款規定，於97年6 月30日發函通知被告自97年7 月4 日起終止上開工程契約，並於97年9 月18日完成終止契約後之驗收作業，驗收結算金額為1,268,590 元。嗣原告就未完工部分，重新發包，由第三人東功營造有限公司以21,340,000元得標。

（二）依系爭契約第20條第4項規定「契約經依第1款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由廠商負責」，原告依系爭契約第20條第1 項第5 款終止契約後，將未完工程重新發包，由第三人東功營造有限公司以21,340,000元得標，增加發包工程費用2,915,074元（21,340,000-18,424,926=2,915,074），扣除被告施工部分之結算金額1,268,590元後，實際增加費用1,646,484元，為此，爰依兩造間系爭契約之承攬法律關係提起本訴等語，並聲明如主文第1 項所示；並願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告經合法通知而未到庭，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。

三、本件原告主張之事實，已據其提出與所述相符之基隆市政府工程合約書、基隆市和平島公園遊客服務中心新建工程（第一期）整體施工計劃書、基隆市政府97年6 月30日基府觀工壹字第0970133748號函暨臺灣郵政掛號郵件收件回執、基隆市政府97年10月21日基府觀工壹字第0970146162號函、（97）和平島公園遊客服務中心新建工程（第一期）工程契約（均影本）為證，自堪認原告之主張屬實，從而，原告依系爭契約承攬之法律關係，請求被告給付如主文第1 項所示，為有理由，應予准許。

四、訴訟費用18,235元（即第一審裁判費17,335元，公示送達登報費900 元）由被告負擔。

五、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，核無不合，爰酌定相當擔保金額准許之，並依同法第392 條第2 項規定，依職權宣告被告預供擔保，得免為假執行。

六、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385 條第1 項前段、第78條、第87條第1 項、第390 條第2 項、第392條第2 項，判決如主文。

民事庭法 官 周霙蘭