臺灣高雄地方法院106年度建字第116號

• 裁判案由: 給付工程款
• 案件類型: 民事
• 審判法院: 臺灣高雄地方法院
• 裁判日期: 107 年 03 月 30 日
• 法官: 陳筱雯
• 法定代理人: 劉修宏、李文騰
• 原告: 至公企業社法人
• 被告: 淺草麵包股份有限公司法人

臺灣高雄地方法院民事判決　　　　　　　106年度建字第116號原　　　告　至公企業社
法定代理人　劉修宏
訴訟代理人　劉健瑩
被　　　告　淺草麵包股份有限公司
法定代理人　李文騰
上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國107 年3 月13日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應給付原告新臺幣陸拾陸萬壹仟參佰肆拾玖元，及自民國一０六年九月十三日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
訴訟費用新臺幣柒仟貳佰柒拾元由被告負擔。
本判決第一項於原告以新臺幣貳拾貳萬元為被告供擔保後，得假執行，但被告如以新臺幣陸拾陸萬壹仟參佰肆拾玖元為原告預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
一、被告經合法通知，無正當理由未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告聲請，由其一造辯論而為判決。
二、原告主張：兩造於民國104 年9 月間簽訂工程合約書，約定由原告承攬被告位於嘉義市○○路0 號之「廠房地坪環氧樹脂防水工程」（下稱系爭工程），工程總價為新臺幣（下同）220 萬4496元，系爭工程已於105 年1 月9 日完工，105
年3 月底驗收，嗣因被告曾指出2 樓部分有缺失，原告遂於105 年6 月17日前往上述工作地點，補作被告所指缺失部分完成，其後被告未曾再以口頭或書面通知原告進行任何補正或修繕，且持續在該工廠生產出貨，故應認系爭工程業於105 年6 月17日驗收合格，惟被告迄今僅給付工程款7 成計1,543,147 元（含稅），尚餘3 成工程款計661,349 元（含稅）未付，原告於106 年7 月17日曾以存證信函催告被告給付，詎被告於同年月24日回覆，藉詞施工品質未達驗收標準、聯繫原告補強與施作皆毫無消息而拒付尾款，原告再於同年月31日以存證信函告知前已補作缺失完成等情，並表明如仍有缺失，亦有誠意善後，請被告於7 日內告知後續需修繕補強處，惟被告迄未說明，顯係無理由拒付尾款。為此依兩造間承攬契約，提起本訴，並聲明︰㈠被告應給付原告661,349 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 ﹪計算之利息。㈡願供擔保請准宣告假執行。
三、被告則以︰原告施工品質不佳，所施作之環氧樹脂地坪會脫落，雖原告曾派人修補，但還是沒做好，派來的工人後來提議工廠先停工讓原告重做，但伊認為停工將損失甚鉅而拒絕，爭議因而未解決故未撥發尾款，伊認為上述施工瑕疵毋庸再重做，但應減少報酬等語，資為抗辯。並聲明︰原告之訴駁回。
四、得心證之理由：
㈠原告主張兩造於104 年9 月間簽訂工程合約書（下稱系爭契約），約定由原告承攬被告位於嘉義市○○路0 號之系爭工程，工程總價2,204,496 元（含稅），系爭工程已完工，並經被告以之作為麵包工廠持續生產，但被告僅給付工程款之7 成1,543,147 元，迄未給付剩餘3 成工程尾款，經以存證信函催告，被告仍拒絕付款等情，業據原告提出兩造共同簽立之工程合約書、防水工程請款單、請款發票2 張、原告催告被告及被告回復之存證信函、收件回執等件為證（見本院卷第3-13頁），經本院核對無訛，被告到庭後對此亦未爭執，僅抗辯原告施工品質不佳，應減少報酬云云，則堪認原告主張之上開各情為真。
㈡按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之，民法第490 條第1 項、第505 條第1 項分別定有明文。系爭工程既已完工，被告並自承已使用完工後之工廠持續營運生產，甚至106
年6 月間將該工廠轉由拆夥之股東另成立之新公司繼續管理（見本院卷第42、43頁），足見兩造約定之工作已完成並交付予被告，則原告依兩造間承攬契約，請求被告給付剩餘3
成之工程款661,349 元（2,204,496 元-1,543,147元＝661,349 元），即屬有據。
㈢被告固辯稱原告施工品質不佳、施作之環氧樹脂地坪會脫落，但因工廠無法停工重做，才未給付尾款，另主張應減少報酬云云，按工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修補之。承攬人未依限修補、拒絕修補，或其瑕疵不能修補者，定作人得解除契約或請求減少報酬，民法第493 條、第494 條固有明文，惟仍須工作確有瑕疵存在，定作人始得請求減少價金，且依民法第514 條第1 項規定，定作人之減少報酬請求權在瑕疵發現後1 年間不行使即消滅。本件被告於本案審理中，始終未就其所主張「原告施工品質不佳、施作之環氧樹脂地坪會脫落」一情，舉證以實其說，經本院於107 年2 月7 日當庭命被告提出證據證明（見本院卷第43頁）後，被告仍未提出，且被告既自承已使用完工後之工廠營運生產，復不願為修補瑕疵而停工，甚至106 年6 月間已經將該工廠轉由拆夥之股東另成立之新公司繼續管理，足見被告工廠之營運使用根本不受影響，則是否確有被告辯稱之工作瑕疵，當堪質疑，而難採信。被告既無法舉證證明原告之施工有瑕疵，自無從據此請求減少報酬，況系爭工程於105
年1 月9 日即完工，被告持續使用、營運，所稱瑕疵亦屬肉眼可輕易察覺、發現，卻遲至2 年後之107 年2 月7 日言詞辯論期日方請求減少報酬（見本院卷第42頁），其減少報酬請求權已逾民法第514 條第1 項之1 年除斥期間而消滅。從而被告上開所辯，皆非拒絕或減少工程尾款給付之正當理由，均不足採。
五、綜上所述，原告依兩造間承攬契約，請求被告給付工程尾款661,349 元，及自起訴狀繕本送達翌日即106 年9 月13日起至清償日止，按週年利率5 ﹪計算之利息，為有理由，應予准許。
六、原告陳明願供擔保請准宣告假執行，核無不合，爰酌定本判決第一項於原告以220,000 元為被告供擔保後，得為假執行，並依職權宣告被告如以661,349 元為原告預供擔保，得免為假執行。
七、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第385 條第1 項前段、第78條、第390 條第2 項、第392 條第2 項，判決如主文。
中 華 民 國 107 年 3 月 30 日工程法庭 法 官 陳筱雯
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 107 年 3 月 30 日書記官 彭帥雄