臺灣屏東地方法院109年度建簡上字第2號

臺灣屏東地方法院民事判決　　　　　　109年度建簡上字第2號

上訴人

即被告

博翔土木包工業有限公司

法定代理人

韋銘法

訴訟代理人

韋勝保

被上訴人

即原告

快取資訊有限公司

法定代理人

羅鴻智

訴訟代理人

黃譽瑋

上列當事人間請求給付工程款事件，上訴人對於民國109 年2 月12日本院屏東簡易庭108 年度屏建簡字第1 號第一審判決提起上訴，本院於110 年3 月3 日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、被上訴人於原審起訴主張：上訴人承攬中華民國空軍軍官學校（下稱空軍官校）「慈恩二十五村門窗整修工程」，並將其中「影像對講機」工項（下稱系爭對講機工程）分包予被上訴人施作，兩造於民國107 年4 月3 日簽訂工程承攬合約（下稱系爭承攬契約），約定工程總價金新臺幣（下同）60萬元及由上訴人負擔營業稅3 萬元，合計63萬元。詎系爭對講機工程完工驗收完畢後，上訴人僅給付45萬元，尚有18萬元工程款拒不給付。為此，依系爭承攬契約起訴請求上訴人給付工程款等語。並於原審聲明：⑴上訴人應給付被上訴人18萬元，及自107 年11月7日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。⑵願供擔保，請准宣告假執行。

二、上訴人於原審則以：兩造簽立之系爭承攬契約約定被上訴人應於107 年4 月15日完成材料進場檢驗、5 月15日施工完成。惟被上訴人遲至同年5 月15日始將材料進場，導致上訴人施工延滯損害，因此依系爭契約第9 條每日罰款6,000 元，合計罰款18萬元等語置辯。並聲明：被上訴人之訴駁回。

三、原審審理結果，判決上訴人應給付被上訴人18萬元，及自107 年11月7 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。上訴人不服提起上訴，其於本院除援用於原審之陳述外，另以：被上訴人對於簽約日期及領取訂金支票之日期有所誤記，正確之簽約日期為107 年4 月3 日，被上訴人於同年4 月7 日向上訴人簽領訂金支票，至於被上訴人何時提領支票，則與上訴人無關。又系爭承攬契約明定各階段履約時限，而被上訴人確實有延誤交貨，亦未依系爭承攬契約第4 條開立發票，被上訴人上開違約情事，尚難以上訴人與空軍官校間有無逾期金扣款之事實為判定標準。並聲明：原判決廢棄。

四、被上訴人所為陳述與其在原審所陳相同予以援用，另以：上訴人未按照原判決附表所示日期付款，依系爭承攬契約第8條約定，有權延長施工期限。況被上訴人於107 年4 月12日即開始進場施做佈線作業，於同年4 月13日始獲空軍官校同意材料規格，故被上訴人未於同年5 月15日完工，非有可歸責之事由。況上訴人未因遲延完工遭空軍官校扣款，上訴人課以違約罰款18萬元，顯無理由等語置辯。並聲明：上訴駁回。

五、兩造不爭執之事項（見本院卷第100 至第101 頁）

㈠、上訴人承攬訴空軍官學校之「慈恩二十五村門窗整修工程」，並將其中系爭對講機工程分包予被上訴人施作，兩造於107 年4 月3 日簽訂系爭承攬契約，約定工程總價金60萬元及由上訴人負擔營業稅3 萬元，合計63萬元。

㈡、系爭對講機工程驗收完畢後，上訴人已給付45萬元，尚有18萬元工程款拒未給付。

㈢、系爭對講機工程約定之付款方式如原判決附表所載。上訴人未按照原判決附表所示日期付款，實際付款方式：第一次為107 年4 月3 日簽約日付款15萬元、第二次為107 年6 月11日付款15萬元材料費、第三次為107 年8 月23日系爭工程完工後付款15萬元。

六、本件之爭點為：㈠、被上訴人未於107 年5 月15日完工是否有可歸責之事由？㈡、承上，若為肯定，則上訴人依系爭契約第9 條之約定，每日罰款6,000 元，共罰款18萬元，是否有理？

㈠、被上訴人未於107 年5 月15日完工非有可歸責之事由。

⒈按給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。因不可歸責於債務人之事由，致未為給付者，債務人不負遲延責任，民法第229 條第1 項、第230 條分別定有明文。又債務人原有給付之責任，僅於有特別情事，始得免責，乃債法之大原則。我民法係以不可歸責於債務人之事由為免給付之原因，此觀民法第230 條、第225 條第1 項之規定自明，故債務人欲免為給付者，應就歸責事由之不存在即無故意或過失負舉證責任（最高法院87年度台上字第1289號裁判要旨參照）。是被上訴人辯稱其未於107 年5 月15日完工，不具可歸責之事由，應就此事實負舉證責任。

⒊上訴人固主張被上訴人未於107 年5 月15日完工，應扣除逾期罰款18萬元云云。然查，系爭對講機工程雖約定應於107年5 月15日限期完工，上訴人有提供愛哥華公司型錄予被上訴人，而該工程材料需送空軍官校審核，同意符合採購規範後，始得施作一節，此為上訴人所不爭執，上訴人並於本院陳稱：「（法官問：當初簽約是否有約定用哪一款對講機嗎？）契約裡面沒有。但訂契約之前有圖給被上訴人。空軍發包時已經有寫在裡面，所以我有圖給被上訴人，但我們沒有跟被上訴人指定廠牌及型號，只要符合空軍的要求即可」、「我們是承包商，圖說給被上訴人，我們沒有要求他們要做什麼，就是要用空軍那邊的圖說。」等語甚詳（見本院卷第61至62頁）。由此可知，上訴人於訂立系爭對講機工程就對使用之對講機未具體指定、確認型號，其提供之愛哥華影視對講機系統資料，僅供被上訴人參考，最終須仍以業主即陸軍官校同意，及被上訴人應將欲使用對講機型號送交空軍官校為材料檢驗，待空軍官校核準後，始得施作之情甚明。而兩造簽約後，直至107 年4 月13日被上訴人始獲空軍官校同意材料規格，此期間更持續詢問出廠證明文件格式，亦於材料進場前提前布置線路，嗣後復應空軍官校要求配合住戶在家時間施作，直至同年5 月22日室內機及室外機裝機完畢，於同年6 月初上訴人完成大門裝設後才完成門禁等情，此亦有被上訴人與空軍官校之工程官間通訊軟體LINE對話紀錄在卷可稽（見原審卷第40至86頁），而被上訴人業已完成系爭對講機工程，為上訴人所不爭執（見本院卷第100 頁）。職此之故，被上訴人已完成其依系爭對講機工程應負之給付義務，被上訴人未於107 年5 月15日完工之原因，乃因上訴人簽立系爭對講機工程交付之未將對講機型號具體特定，尚待通過空軍官校審核材料規格後，方得進行施工，故被上訴人辯稱其未於107 年5 月15日完工，不具可歸責之事由，無庸負給付遲延責任，即屬可採。上訴人主張被上訴人違約未按期將材料進場、施工，應課以違約罰款，尚非有理。

⒉上訴人復主張被上訴人未於107 年4 月15日完成材料進場檢驗乙節，應扣除逾期罰款18萬元云云。此情亦為被上訴人所否認，辯稱材料包含設備送驗及現場作業的部分，被上訴人已於107 年4 月12日即開始進場施做佈線作業，且上訴人因未依約於107 年4 月15日付款，被上訴人亦有權延長施工期限等語。惟查，兩造簽立系爭承攬契約第8 條：「甲方（即上訴人）未按合約給付工程款於乙方（即被上訴人），或甲方要求變更設計及工程內容等因素，乙方有權延長施工期限」，此有系爭承攬契約在卷足參（見原審卷第30頁）。本件被上訴人應將系爭承攬契約欲使用之對講機交由空軍官校檢驗，亦為材料進場之一部，而空軍官校於107 年4 月13日檢驗同意，業經認定如上，且被上訴人已於107 年4 月12日施做佈線作業，亦經上訴人於審理中陳稱「有拉二條線，但是機器沒有進場」等語（見本院卷第78頁），足證被上訴人有於107 年4 月15日前為材料進場檢驗之工程進度，故上訴人主張被上訴人未於107 年4 月15日將材料進場檢驗云云，實非可取。另上訴人本應於107 年4 月15日付款15萬元材料費（第二期款），然上訴人未依期付款，其於本院審理中自承「第二期款確實是107 年6 月16日給（按應為107 年6 月11日付款，此有被上訴人存摺明細在卷足稽，見原審卷第139頁）」（見本院卷第78頁），則被上訴人辯稱，依前揭約定其有權延長施工期限，尚非無憑。是上訴人之上開主張，均乏所據，自難採憑。

㈡、基上，被上訴人未能於107 年5 月15日完工不具可歸責之事由，無須負給付遲延責任，即被上訴人無違反系爭承攬契約之情事。又本件爭點㈡係以被上訴人有違反契約為前提，然被上訴人就未於107 年5 月15日完工一節毋庸負責，是本院關於「上訴人依系爭承攬契約第9 條之約定，每日罰款6,000 元，共罰款18萬元，是否有理？」一節，自無審酌之必要，併予敘明。

七、綜上所述，被上訴人主張其已完成系爭對講機工程，並經驗收完畢，依系爭承攬契約之約定，上訴人應給付18萬元，及自107 年11月7 日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為有理由。原審為被上訴人勝訴之判決，經核於法要無不合，上訴意旨，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

八、本件事實已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本案判決結果不生影響，爰不予逐一論述，併此敘明。

九、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第436 條之1第3 項、第449 條第1 項、第78條，判決如主文。

原判決附表（付款方式）┌───────┬────────┬───┬──────┐│ 日期 │ 付款方式 │金額 │備註 │├───────┼────────┼───┼──────┤│107年3月30日 │即期票（5日內） │15萬元│定金 │├───────┼────────┼───┼──────┤│107年4月15日 │即期票（5日內） │15萬元│材料進場檢驗│├───────┼────────┼───┼──────┤│107年5月15日 │即期票（5日內） │25萬元│施工完成 │├───────┼────────┼───┼──────┤│竣工驗收 │即期票（5日內） │5萬元 │驗收合格 │└───────┴────────┴───┴──────┘