資料來源：司法院裁判書系統
臺灣士林地方法院109年度建字第45號
臺灣士林地方法院民事判決 109年度建字第45號
- 原告
- 台灣電力股份有限公司
- 法定代理人
- 楊偉甫
- 訴訟代理人
- 吳文琳律師
- 訴訟代理人
- 崔瀞文律師
- 被告
- 桃園營造有限公司
- 法定代理人
- 陳良盛
上列當事人間請求給付違約金事件，本院於民國110 年7 月27日言詞辯論終結，判決如下：
主文
一、被告應給付原告新臺幣2,222 萬5,143 元，及自民國109 年9 月5 日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。
二、訴訟費用由被告負擔。
三、本判決於原告以新臺幣740 萬8,000 元為被告供擔保後，得假執行。
事實及理由
壹、程序方面：被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。
貳、實體方面：
一、原告主張：兩造前於民國93年12月27日簽訂「八連～北資161kV 線地下輸電線路推管工程」（下稱系爭工程）承攬契約（下稱系爭契約），由被告承攬伊發包之系爭工程。嗣因被告違反系爭契約之約定施工，導致南港端工作井發生湧砂災變，而遭臺北市政府工務局養護工程處（下稱養工處）撤銷系爭工程穿越基隆河段之用地申請許可，使系爭工程自預定完工日95年5 月25日起至伊合法解除系爭契約日96年10月30日止，已逾期523 日，伊自得請求被告給付伊新臺幣（下同）1,793 萬0,841 元之逾期違約金。又伊於96年10月30日解除契約後，被告就系爭工程已開挖之南港端工作井，依約應回復至開工前原狀，然被告卻不配合辦理，伊不得已遂發包「八連～北資161kV 線排水涵管修復及工作井復舊工程」，將系爭工程已開挖施作之排水涵管及工作井等結構物拆除復原，因此支出429 萬4,302 元，則被告無法律上之原因而受有利益，致伊受損害，自應返還伊辦理工作井復舊工作之費用429 萬4,302 元等情。爰依系爭契約「工程採購投標須知」第5 條「損害賠償額預定性逾期違約金」暨「本工程特別說明」第1 條、第24條第3 項約定（詳如附件所示）、民法第259 條、第179 條規定（詳如附錄所示）等法律關係，聲明擇一求為命如主文第1 項所示之判決，並願供擔保聲請宣告假執行。
二、被告則未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
三、按當事人對於他造主張之事實，於言詞辯論時不爭執者，視同自認；當事人對於他造主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，準用第1 項之規定，民事訴訟法第280 條第1 項本文、第3 項本文分別定有明文。查原告主張之上開事實，業據其提出系爭契約、工程採購投標須知、本工程特別說明、工程開工報告表、養工處函文、原告輸變電工程處北區施工處函文、「南港～北資～八連、週美～北資161kV 臨時線新建工程」標案資料、「北資一次配電變電所統包工程」相關資料、被告函文、「八連～北資161kV 線排水涵管修復及工作井復舊工程」標案資料、履約保證金連帶保證書、投標須知附註頁、安裝工程綜合保險單、中華民國郵政寄大宗函件執據、工程綜合保險預約保險單更正通知單、工程綜合保險（預約保單）出險通知單、中國產物保險股份有限公司意外保險部函文等件為證（見本院卷第26至87、166 至172 、230 、312 至318 、408 至416 頁），而被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場或提出書狀加以否認或爭執，依上開規定即視同自認，是自堪信原告主張之事實為真實。從而，本件原告依系爭契約「工程採購投標須知」第5 條「損害賠償額預定性逾期違約金」暨「本工程特別說明」第1 條約定、民法第179 條規定等法律關係，請求被告給付如主文第1 項所示之金額（利息起算日見本院卷第98、296 、447 頁；相關法條詳如附錄所示），為有理由，應予准許。
四、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄（參考法條）：
1.民法第259 條：
契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規定或
契約另有訂定外，依左列之規定：
一、由他方所受領之給付物，應返還之。
二、受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之。
三、受領之給付為勞務或為物之使用者，應照受領時之價額，
以金錢償還之。
四、受領之給付物生有孳息者，應返還之。
五、就返還之物，已支出必要或有益之費用，得於他方受返還
時所得利益之限度內，請求其返還。
六、應返還之物有毀損、滅失或因其他事由，致不能返還者，
應償還其價額。
2.民法第179 條：
無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。
雖有法律上之原因，而其後已不存在者，亦同。
3.民法第203 條：
應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利
率為百分之5 。
4.民法第229 條第2 項：
給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告
而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而
送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為
者，與催告有同一之效力。
5.民法第233 條第1 項本文：
遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率
計算之遲延利息。